- 承攬合同書 推薦度:
- 承攬合同書 推薦度:
- 承攬合同書 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬合同書(合集15篇)
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng),合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道合同的格式嗎?以下是小編精心整理的承攬合同書,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬合同書1
簽訂日期:________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
貨款共計(jì)人民幣(大寫):
1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________
2.交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn):________
3.質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法:_________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):__________
5.結(jié)算辦法及期限:_____________
6.原材料供應(yīng)辦法:____________
7.其他:_______________
違約責(zé)任:
第一點(diǎn):甲方承擔(dān)
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí),應(yīng)償付乙方實(shí)際損失____
(2)中途退貨的,償儲(chǔ)乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的.損失。
(8)其他___________
第二點(diǎn):乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______
乙方:________
法定代表人:_______
電話:________
地址:________
開戶銀行:_____
帳號(hào):________
承攬合同書2
甲方:__________
法定代表人:__________職務(wù):__________聯(lián)系方式:__________
身份證件:__________
乙方:__________
法定代表人:__________職務(wù):__________聯(lián)系方式:__________
身份證件:__________
經(jīng)甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關(guān)事宜,甲乙雙方自愿達(dá)成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:__________
2、工程承包總面積:__________,每平方米價(jià)款__________元,工程總價(jià)款計(jì)__________元。
3、承包方式:承攬方負(fù)責(zé)工時(shí)和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無(wú)償提供。
二、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù):
1、乙方按照承攬標(biāo)的物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保溫工程運(yùn)作中,發(fā)現(xiàn)屋面不完整,乙方有權(quán)要求甲方及時(shí)處理,如延誤工期,其后果由甲方負(fù)責(zé)。
三、工程款支付方式:
1、經(jīng)甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費(fèi)按總價(jià)70%付給乙方。實(shí)際面積__________平方米,每平方米__________元。
2、所承攬的'防水保溫工程項(xiàng)目完工后,再付總工程款的20%,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,把余下費(fèi)用全部一次結(jié)清。
四、違約責(zé)任:
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價(jià)款外,應(yīng)承擔(dān)工程總價(jià)款的30%的違約金。乙方可根據(jù)《合同法》到當(dāng)?shù)胤ㄔ簩?duì)甲方提起訴訟。造成一切后果,由甲方承擔(dān)。
五、此合同在實(shí)際履行中有不妥之處,雙方協(xié)商解決,或另行補(bǔ)充約定。
本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方:__________乙方:__________
法定代表人:__________法定代表人:__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
承攬合同書3
承攬方:河南安信達(dá)防水有限公司黑龍江分公司(以下稱乙方)
定作方:哈爾濱振陽(yáng)建筑工程有限責(zé)任公司(以下稱甲方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、 承攬名稱:、方式、地點(diǎn)、竣工日期。
a、 承攬項(xiàng)目名稱:北樹小區(qū)6#樓
b、 承攬項(xiàng)目地點(diǎn):哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機(jī)街、北樹小學(xué)、天恒小區(qū)地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式:包工不包料。
e、 承攬價(jià)格:
以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計(jì)算。
f、 工程量計(jì)算方法:
每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積,搭接不另行計(jì)算面積,附加層及卷邊單計(jì)算面積,附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、 承攬工程內(nèi)容:
窗臺(tái)SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
a、 材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、 施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良,符合國(guó)家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、 付款方式:
工程完工驗(yàn)收后 天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價(jià)的 %保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗(yàn)收方法:
工程完工當(dāng)天,雙方共同驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、 工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無(wú)代價(jià)修復(fù),如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預(yù)留的 %保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負(fù)責(zé)。
7、 工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、 安全施工條例:
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、 糾紛的.處理:
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可以通過(guò)法律解決。
10、 期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過(guò)后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清,合同自動(dòng)失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定 作 方:
承 攬 方:
定作方代表:
承攬方代表:
20xx年 月 日
承攬合同書4
別墅裝修合同樣本 發(fā)包方:_____(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)與承包方:_____(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)為維護(hù)雙方的權(quán)益,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照?qǐng)?zhí)行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點(diǎn)位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號(hào)_____室,(以下簡(jiǎn)稱“該房屋”)。該房屋竣工驗(yàn)收合格,并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過(guò)最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前,乙方應(yīng)向甲方出示《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書》原件。
第三章 施工內(nèi)容
第五條 該房屋屬_____結(jié)構(gòu),房型為_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條 施工內(nèi)容和做法說(shuō)明如下(不夠可附頁(yè)):
(一)廳:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(二)房:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(三)廚:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(四)衛(wèi):地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(五)其他:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;前款沒(méi)有說(shuō)明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設(shè)備和價(jià)款
第七條 施工使用的材料和設(shè)備見作為本合同附件(三)的《主要材料報(bào)價(jià)單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報(bào)價(jià)單》,乙方的人工費(fèi)見作為本合同附件(五)的《人工費(fèi)報(bào)價(jià)單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設(shè)備以及勞務(wù)的情形下適用
第八條 該房屋工程總價(jià)款為_____元,其中材料費(fèi)_____元、人工費(fèi)_____元、管理費(fèi)_____元、設(shè)計(jì)費(fèi)_____元、垃圾清運(yùn)費(fèi)_____元、稅金_____元、其他費(fèi)用_____元。工程總價(jià)款是各分項(xiàng)價(jià)款的總和。前款所述的總價(jià)款和分項(xiàng)價(jià)款是乙方的預(yù)算價(jià)格。結(jié)算價(jià)格超出預(yù)算價(jià)格的,甲方按預(yù)算價(jià)格支付工程總價(jià)款;結(jié)算價(jià)格低于預(yù)算價(jià)格的,甲方按結(jié)算價(jià)格支付工程總價(jià)款。第九條乙方對(duì)材料費(fèi)、人工費(fèi)、管理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)的報(bào)價(jià),不得超過(guò)本合同簽訂時(shí)該費(fèi)用的市場(chǎng)平均價(jià)格。乙方在本合同中的報(bào)價(jià)超過(guò)市場(chǎng)平均價(jià)格的,按市場(chǎng)平均價(jià)格結(jié)算。
雙方對(duì)前款所述的市場(chǎng)平均價(jià)格有異議的,可以委托價(jià)格評(píng)估部門評(píng)估,價(jià)格評(píng)估部門的評(píng)估結(jié)論,雙方應(yīng)當(dāng)接受。
第十條 乙方應(yīng)在《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》中注明材料和設(shè)備的名稱、生產(chǎn)廠廠名、廠址、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。
乙方提供并已經(jīng)使用的材料和設(shè)備與《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的規(guī)定不符的,甲方有權(quán)選擇以下列方式之一處理,乙方應(yīng)當(dāng)接受:
(1)甲方同意繼續(xù)使用的,乙方免收該材料和設(shè)備的費(fèi)用;
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的,乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的規(guī)定更換和重做,更換后的材料和設(shè)備費(fèi)減半收取,原工期不變。
第十一條 乙方應(yīng)當(dāng)提交說(shuō)明書、保修單、環(huán)保說(shuō)明書和購(gòu)貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對(duì)的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。
第十二條 乙方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得使用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。
乙方提供的材料和設(shè)備必須符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),包括但不限于完工后的室內(nèi)空氣質(zhì)量,輻射、照明和噪音強(qiáng)度等指標(biāo),使甲方達(dá)到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)立即更換和重做,更換后的材料和設(shè)備不再收費(fèi),原工期不變。第十三條 甲方變更施工內(nèi)容的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。工期、總價(jià)款、《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的內(nèi)容相應(yīng)變化的,經(jīng)甲方書面確認(rèn)后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設(shè)備,乙方提供勞務(wù)的情形下適用
第十四條 該房屋的工程總價(jià)款為_____元,其中人工費(fèi)_____元、稅金_____、其他費(fèi)用_____元。第十五條 甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)按時(shí)送到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方提供的材料、設(shè)備不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的,乙方應(yīng)在驗(yàn)收后以書面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)乙方驗(yàn)收后發(fā)生損壞的,乙方應(yīng)當(dāng)賠償。第十六條 甲方提供的材料和設(shè)備,均應(yīng)用于本工程;未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因?qū)е录追教峁┑牟牧虾驮O(shè)備短缺或被更換的,乙方應(yīng)按短缺材料和設(shè)備的價(jià)款或材料和設(shè)備被更換前后差價(jià)的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十七條 工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開工前二至五日,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款40%的工程款;
(三)竣工驗(yàn)收后三日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款25%的工程款。
(四)竣工驗(yàn)收合格一年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款5%的工程款。甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
第十八條 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
第十九條 雙方款項(xiàng)往來(lái),均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
第二十條 竣工驗(yàn)收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的5%的保修基金。竣工驗(yàn)收合格后一年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第六章 結(jié)算
第二十一條 工程竣工,甲方驗(yàn)收后對(duì)價(jià)款有異議的,可以要求不超過(guò)七日的核價(jià)期,核價(jià)期內(nèi),甲方有權(quán)暫停向乙方付款,乙方應(yīng)當(dāng)同意。甲方若委托第三方進(jìn)行評(píng)估的,核價(jià)期至取得評(píng)估報(bào)告之日屆滿。
甲方委托第三方評(píng)估價(jià)格的,以《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》約定的價(jià)格作為計(jì)算總價(jià)款的依據(jù),按照評(píng)估結(jié)果結(jié)算總價(jià)款,乙方應(yīng)當(dāng)同意。
第七章 工程進(jìn)度
第二十二條 本工程于_____年_____月_____日開工,_____年_____月_____日竣工,工期為_____天。每日施工時(shí)間為_____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分(_____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分休息)。
工期中施工時(shí)間內(nèi),乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的`每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表,負(fù)責(zé)本合同的履行,包括根據(jù)要求組織施工,協(xié)調(diào)、處理由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。乙方對(duì)其指派的駐工地代表的行為均予認(rèn)可。
乙方更換駐工地代表的,應(yīng)當(dāng)書面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對(duì)原駐工地代表的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)可。
第二十四條 乙方應(yīng)當(dāng)自行施工,未經(jīng)甲方同意,不得將本工程轉(zhuǎn)包給任何第三方。
第二十五條 工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑工程技術(shù)規(guī)程》、 DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》,以及國(guó)家和本市建筑行政主管部門制定的其他標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和雙方的約定。
第二十六條 施工期間,甲方及其代表有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)查看、了解、檢查施工情況,乙方應(yīng)當(dāng)配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條 乙方應(yīng)當(dāng)按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和其他技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,按照甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)、施工方案和做法說(shuō)明完成工程,確保工程質(zhì)量,不得偷工減料。
第二十八條 施工期間,甲方修改設(shè)計(jì)方案并相應(yīng)地變更施工方案、增減施工內(nèi)容的,應(yīng)在變更的項(xiàng)目施工前通知乙方,乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項(xiàng)目變更單》。因甲方變更工種項(xiàng)目引起竣工日期和工程總價(jià)款變化的,按本合同第十三條的規(guī)定處理。
第二十九條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得擅自折、改供曖、燃?xì)夤芫,或?qū)嵤┢渌绊懡ㄖY(jié)構(gòu),危害使用安全,和超過(guò)住宅原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的行為。
甲方要求實(shí)施前款規(guī)定禁止的行為,乙方可以拒絕,但應(yīng)當(dāng)提供修改意見。
第三十條 乙方應(yīng)當(dāng)遵守施工安全操作規(guī)程,采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保證作業(yè)人員安全,避免甲方房屋和其他財(cái)產(chǎn)的損失。
乙方違反前款規(guī)定,造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償。
第三十一條 施工中,不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設(shè)施。乙方違反前款的規(guī)定,引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)處理,造成甲方損失的,應(yīng)當(dāng)賠償。第三十二條 施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的水、電、煤氣、電話等公用事業(yè)費(fèi)用由甲方承擔(dān),但日平均支出超過(guò)以下限額的,超過(guò)的部分由乙方承擔(dān):水費(fèi)_____元/日,電費(fèi)_____元/日,煤氣費(fèi)_____元/日,電話費(fèi)_____元/日。
前款所述施工現(xiàn)場(chǎng)每日發(fā)生的各項(xiàng)公用事業(yè)費(fèi)為施工期間該項(xiàng)費(fèi)用的總額與施工天數(shù)的比值,以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據(jù)為認(rèn)定費(fèi)用的依據(jù)。
第九章 驗(yàn)收
第三十三條 隱蔽工程完工后,乙方應(yīng)在完工前三日書面通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)當(dāng)按乙方通知的時(shí)間參加驗(yàn)收。甲方不能按時(shí)驗(yàn)收的,應(yīng)當(dāng)通知乙方另行安排時(shí)間。
承攬合同書5
簽訂合同單位甲:_________________
簽訂合同單位乙:_____
(以下簡(jiǎn)稱甲乙方)簽訂條款如下:_____
1、產(chǎn)品名稱、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及交貨日期等如下表規(guī)定產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)模單位數(shù)量單價(jià)(元)總價(jià)金額交貨日期及數(shù)量_________萬(wàn)_________千_________百_________十_________元_________角_________分合計(jì)人民幣(大寫)___________________________。
2、交貨辦法
(1)交貨地點(diǎn):____________________________________________________________
(2)運(yùn)輸:_____由甲代辦,但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),甲交運(yùn)日期即為交貨日期。
3、付款辦法
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4、驗(yàn)收辦法
乙應(yīng)派員到甲倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,如不能派員驗(yàn)收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。
5、附則
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以__________罰金賠償對(duì)方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運(yùn)達(dá)站____________________________
(6)收貨人________________________________
(7)合同糾紛的處理________________________
甲及代表人:_____(簽字蓋章)______
乙及代表人:_____(簽字蓋章)________
開戶銀行:_________________________
開戶銀行:___________________________
帳號(hào):_____________________________
帳號(hào):_______________________________
電話:_____________________________
電話:_______________________________
簽訂日期:___________年____月____日
承攬合同書6
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。
定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;
定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。
驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的`技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1.交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);
委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;
雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。
定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。
定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。
承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。
承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;
在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;
協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式 _________份,交_________各留存一份。
定作方:_________承攬方:_________
代表人:_________代表人:_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
帳號(hào):_________帳號(hào):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同書7
合同編號(hào):_________
定作方:_________
承攬方:_________
一、項(xiàng)目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注
_________。
二、項(xiàng)目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
_________。
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
_________。
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
_________。
五、結(jié)算方式及期限
_________。
六、違約責(zé)任
_________。
七、解決合同糾紛的方式
_________。
八、雙方協(xié)商的.其它條款
_________。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同書8
甲方:內(nèi)蒙古世紀(jì)華盛房地產(chǎn)有限責(zé)任公司
乙方:呼和浩特市金博建材門窗有限責(zé)任公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程名稱:三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍:加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求:根據(jù)甲方需求進(jìn)行,乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式:包工包料。
第五條甲方提供:現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備,技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。
第六條質(zhì)量要求:鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的'樣品為準(zhǔn)。
第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:根據(jù)國(guó)家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計(jì)價(jià)原則:雙方根據(jù)窗戶圖紙和實(shí)際制作面積結(jié)算,鋁百葉窗安裝費(fèi)、加工費(fèi)合計(jì)每平米單價(jià)382元,工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米,工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數(shù)量結(jié)算,多退少補(bǔ)。
第九條付款方式:1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價(jià)款以含稅金。
第十條保修:保修期為一年。
第十一條竣工驗(yàn)收:竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方,甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第十二條結(jié)算方式:現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠:乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負(fù)
責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。
第十四條備注:以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金,乙方自行給自己的施工人員購(gòu)買人身意外保險(xiǎn)。
第十五條附則:1.本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,由法院裁決。
2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
負(fù)責(zé)人簽字:負(fù)責(zé)人簽字:
年月日年月日
承攬合同書9
甲方:_________
乙方:_________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程名稱:三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍:加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求:根據(jù)甲方需求進(jìn)行,乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式:包工包料。
第五條甲方提供:現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備,技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。
第六條質(zhì)量要求:鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。
第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:根據(jù)國(guó)家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計(jì)價(jià)原則:雙方根據(jù)窗戶圖紙和實(shí)際制作面積結(jié)算,鋁百葉窗安裝費(fèi)、加工費(fèi)合計(jì)每平米單價(jià)382元,工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米,工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數(shù)量結(jié)算,多退少補(bǔ)。
第九條付款方式:
1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價(jià)款以含稅金。
第十條保修:保修期為一年。
第十一條竣工驗(yàn)收:竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方,甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第十二條結(jié)算方式:現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠:乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負(fù)
責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的'相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。
第十四條備注:以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金,乙方自行給自己的施工人員購(gòu)買人身意外保險(xiǎn)。
第十五條附則:1.本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,由法院裁決。
2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
負(fù)責(zé)人簽字:_________
負(fù)責(zé)人簽字:_________
___年___月___日
___年___月___日
承攬合同書10
甲方:_________住所地:_________法定代表人:_________電話:_________
乙方:_________住所地:_________法定代表人:_________電話:_________
鑒于:甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務(wù)等三大類業(yè)務(wù);乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就共同合作開辦維修售后業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議:
一、合作項(xiàng)目標(biāo)的:維修售后服務(wù)。
二、合作時(shí)間及地址:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
地址:(詳見附圖),其中車間(平方米),鈑金、噴漆(平方米),接待室(平方米)。
三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設(shè)備、場(chǎng)地改造實(shí)物折價(jià)人民幣_(tái)________萬(wàn)元及現(xiàn)金人民幣萬(wàn)共_________萬(wàn)元作為投資;乙方以設(shè)備折價(jià)萬(wàn)及現(xiàn)金萬(wàn)共出資_________萬(wàn)元作為投資。
雙方約定:
、匐p方實(shí)物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認(rèn)后作為合作項(xiàng)目的共有財(cái)產(chǎn)。
②設(shè)備添置及場(chǎng)地再改造均由雙方共同確認(rèn)后購(gòu)置,作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。
四、合作的經(jīng)營(yíng)管理模式:雙方約定共同管理和經(jīng)營(yíng)
汽車的汽車維修售后服務(wù)項(xiàng)目。原則上甲方委派財(cái)務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理,乙方委派財(cái)務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個(gè)月內(nèi)擬訂經(jīng)營(yíng)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度,共同確認(rèn)后作為本協(xié)議的'補(bǔ)充協(xié)議,并享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式:公司合作項(xiàng)目的資金往來(lái)設(shè)置雙方共同確認(rèn)的資金賬戶(含轉(zhuǎn)帳賬戶及現(xiàn)金賬戶),合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入扣除成本(場(chǎng)租分?jǐn)傢?xiàng)目、工資、稅金及日常經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用)后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔(dān)。
六、合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地費(fèi)用分?jǐn)偅鸿b于甲方目前每年場(chǎng)地費(fèi)為_________萬(wàn)元,合作項(xiàng)目專用賬戶須分?jǐn)偧追綀?chǎng)地費(fèi)每年_________萬(wàn)元整,由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每_________年_________月_________日前入帳。從年度開始,合作項(xiàng)目按每年_________元分?jǐn)倛?chǎng)地費(fèi),于每_________年_________月_________日前入帳。
七、設(shè)備折舊及攤銷:從合作之日起,從合作項(xiàng)目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。
八、雙方責(zé)任:
。ㄒ唬、甲方:
、倮^續(xù)開發(fā)和擴(kuò)大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù),并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及_____、定損、交警支隊(duì)的公共關(guān)系處理。
②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。
。ǘ、乙方:
、賹⒃械、客戶納入雙方合作項(xiàng)目中。
、跒椤____維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。
、坶_發(fā)客戶并介紹給甲方。
九、特別約定:
①原__汽車場(chǎng)地系為爭(zhēng)取”4s”品牌而設(shè)置,故一旦甲方爭(zhēng)取到新的品牌,乙方有優(yōu)先參與權(quán)。
、谠诒竞贤行趦(nèi)任何一方不得在市區(qū)(除外)內(nèi)與第三方就本項(xiàng)目進(jìn)行合作。
、圩院献鲄f(xié)議生效后,因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失由雙方共同承擔(dān)。
、茈p方協(xié)商一致,可以解除本協(xié)議,互不承擔(dān)違約責(zé)任。
、莞鶕(jù)經(jīng)營(yíng)需要,甲方可以向乙方提出在市區(qū)內(nèi)就合作項(xiàng)目增開新店,乙方無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕。
②任何一方就本合作項(xiàng)目事宜未經(jīng)合作對(duì)方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
、廴魏我环綗o(wú)正當(dāng)理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失,如損失難以計(jì)算的,損失賠償數(shù)額為_________萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計(jì))。
十一、爭(zhēng)議解決方式:雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。
十二、未盡事宜:雙方另行商定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、文本:本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,于雙方簽字后生效。
甲方:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
代理人:_________
承攬合同書11
合同編號(hào):
委托方: (以下稱甲方)
承接方: (以下稱乙方)
簽約地點(diǎn):
施工地點(diǎn):
簽約時(shí)間: 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:
。ㄏ到y(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣: (rmb: )
2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的.____%,即人民幣 (rmb )。
3.5 其它事項(xiàng)
4、合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
簽約代表: 簽約代表:
指定聯(lián)絡(luò)人員: 指定聯(lián)絡(luò)人員:
承攬合同書12
甲方(承租方):
乙方(出租方):莆田市城廂區(qū)飛翔文化傳媒有限公司
因甲方演出需求,租用乙方演出器材設(shè)備,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲.乙雙方的權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:承攬甲方活動(dòng)的項(xiàng)目:
1. 舞臺(tái)搭建和舞美設(shè)計(jì)布置;
2. 燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場(chǎng)操作。
3. 活動(dòng)所需設(shè)備和物品的'運(yùn)輸、裝卸;
4. 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的錄像。
第二條:租賃設(shè)備概況
租賃用途:演出所用。
使用時(shí)間:20xx年 2 月 14 日.
安裝時(shí)間:20xx年 2 月 11 日開始,音響LED屏14日上午9時(shí)前交付使用
安裝地點(diǎn):信和源華庭廣場(chǎng)
拆卸時(shí)間:20xx年 2 月16 日12時(shí)前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場(chǎng)。
第三條:租賃設(shè)備的運(yùn)輸與操作.
租賃設(shè)備的進(jìn)退場(chǎng)調(diào)試安裝.操作由乙方承擔(dān).
第四條:租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1.合同期內(nèi),乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達(dá)合理.合法的演出設(shè)備使用任務(wù),乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時(shí)間,合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成.
2.乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時(shí)間,合理安排設(shè)備的維修.保養(yǎng)(費(fèi)用自負(fù)),確保演出正常使用.
3.由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方負(fù)責(zé)賠償.
4.甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場(chǎng)地,提供電源,演出期間確保電路暢通,不得有停電,缺相。欠壓等事故發(fā)生,造成。后果由甲方負(fù)責(zé)。
第五條:安全與治安
1.甲方必須確保演出場(chǎng)地周圍的安全保衛(wèi)工作.因打架.斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé).(由乙方造成的原因除外)。
2.夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
承攬合同書13
甲方:______________________聯(lián)系電話:______________________
乙方:______________________聯(lián)系電話:______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就______工程達(dá)成以下協(xié)議:
1.甲方為乙方提供______設(shè)備及軟件,共____。
合同總價(jià)款:¥_________元
其中軟件費(fèi):¥_________元
硬件費(fèi):¥________元
工程費(fèi):¥_________元
2.付款方式 乙方先付甲方總工程預(yù)付款。
共¥_________元
其中軟件費(fèi):¥_________元
硬件費(fèi):¥_________元
工程費(fèi):¥_________元
甲方電腦硬件送達(dá)乙方指定場(chǎng)地經(jīng)乙方點(diǎn)數(shù)后,乙方須當(dāng)即付給甲方所有硬件費(fèi)用。
完成安裝后,乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項(xiàng)。
以上付款方式均為現(xiàn)金付款。
3.甲方責(zé)任 甲方在乙方要求的時(shí)間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。
甲方負(fù)責(zé)培訓(xùn)乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護(hù)免費(fèi)期為____年,維護(hù)地點(diǎn)在甲方公司所在地。
壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞,甲方提供免費(fèi)恢復(fù)。
如果是按乙方的要求擴(kuò)允功能,甲方可收取擴(kuò)充部分的費(fèi)用。
壹年以后甲方對(duì)提供設(shè)備和軟件有償維護(hù),維護(hù)費(fèi)用為¥____元/年。
4.乙方責(zé)任 甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測(cè)試,均不得用于營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的'的'商業(yè)活動(dòng),否則涉及的一切民事及刑事法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。
乙方用于營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)所需之節(jié)目由乙方自行解決,甲方概不負(fù)責(zé)。
由乙方在以后使用中,由人為造成的系統(tǒng)的損壞,需要甲方上門服務(wù)的,甲方發(fā)生的費(fèi)用全部由乙方負(fù)責(zé)。
5.其他事項(xiàng) 不得對(duì)軟件加以仿制;
對(duì)軟件權(quán)利的標(biāo)志不得除去、遮蓋或涂抹等。
按本合同第2條的規(guī)定,若乙方逾期不付款超過(guò)____天,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的后果甲方概不負(fù)責(zé)在。
6.違約責(zé)任 雙方若有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商解決,若有一方違約或侵權(quán),參照我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)處理;
雙方若有糾紛,提交人民法院裁判解決。
7.本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效;
合同正本一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具同等法律效力。
聲明:本合同經(jīng)復(fù)印或涂改后無(wú)效! 甲方:_______
負(fù)責(zé)人:_____________
時(shí)間:_______________
地點(diǎn):_______________
乙方:_______
負(fù)責(zé)人:_____________
時(shí)間:_______________
地點(diǎn):_______________
承攬合同書14
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。 乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的.運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī),乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時(shí)間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對(duì)方,協(xié)商解決。
四、 加工費(fèi)用:
該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬(wàn)元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后,甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、 其他事宜:
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達(dá)不成協(xié)議,可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號(hào)碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號(hào)碼:
時(shí)間: 年 月 日
承攬合同書15
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他如:1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一、中途變更定作物的`數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號(hào):______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
【承攬合同書】相關(guān)文章:
承攬合同書01-09
企業(yè)加工承攬合同書11-12
承攬合同書15篇01-11
承攬合同書(15篇)01-17
承攬合同書精選15篇02-07
玻璃加工承攬合同書范本02-05
產(chǎn)品加工承攬合同書范本11-18
加工委托承攬合同書10-30
承攬合同書合集15篇01-26
承攬合同書(集合15篇)02-08