工程合同(集合5篇)

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經過規(guī)定的方式。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的工程合同5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

工程合同 篇1

　　發(fā)包人(以下簡稱甲方)：

　　承包人(以下簡稱乙方)：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建設法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確甲乙雙發(fā)的責任、權利、義務，保證工程順利實施，在甲乙雙發(fā)完全自愿和完全理解本合同條款的情況下，雙發(fā)就本建設工程施工事項協商一致，簽訂本合同。

　　一、 工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點： 工程規(guī)模： 結構形式： 工程內容： 工程立項批準文號：

　　資金

　　二、 工程承包范圍

　　1、食堂建設工程施工圖及該工程工程量清單所列范圍內的全部內容。

　　2、不包括。

　　三、 合同工期

　　開工日期： 竣工日期：

　　合同日期總日歷天數 天(含國家規(guī)定的法定假日)

　　四、 質量標準

　　工程質量標準：達到國家施工驗收規(guī)范合同標準(質量標準的評定以現行國家及行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據)

　　五、 合同價款

　　合同暫定總價為(人民幣小寫)：￥ (元)(大寫)： (含暫列金)

　　六、 組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、 本合同協議書

　　2、 中標通知書

　　3、 投標書及其附件

　　4、 本合同專用條款

　　5、 本合同通用條款

　　6、 招標文件及招標過程中雙方往來的書面文件

　　7、 現行的法律、法規(guī)、技術標準、規(guī)范和要求

　　8、 本工程施工圖紙

　　9、 食堂工程工程量清單

　　10、 合同附件(食堂建設工程廉政協議、食堂建設工程安全責任書、食堂建設工程質量保修書共三份)

　　本合同簽訂后雙方履約過程中的雙方有關工程的`洽商、變更等書面協議或文件及發(fā)包人駐工地總代表有關通知及工程會議紀要均為本合同的組成部分。但其內容不得改變本合同的計價原則，其內容不能影響本合同文件的含意，除非雙方同意將它們作為本合同的補充。

　　上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以上述組成合同的文件順序進行解釋，以合同約定次序在先者為準。

　　七、 議書有關詞語含義與本合同《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、 乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、 甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、 本合同雙方約定廉政協議為本合同的附件，并同意中標后提交中標價款1.5%廉政保證金。

　　十一、 合同生效

　　合同訂立時間： 年 月 日 合同訂立地點：

　　本合同雙方約定協議書在承包人提供履約擔保，由經雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效，全部工程完工經驗收合格，在質量保修期滿后失效。

　　本合同正式貳份，副本陸份，合同雙方各執(zhí)正本壹份，乙方副本壹份，當正本與副本內容不一致時，以正本為準。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇2

　　1引言

　　建筑建設工程行業(yè)近些年取得了快速的發(fā)展，各個部分都有了很大的提高，其中非常重要的一個部分就是合同備案管理的工作，眾所周知，因為合同的備案問題，往往會產生很多的民事糾紛，不利于行業(yè)的發(fā)展。筆者根據自己多年的工作經驗，對如何加強建設工程的施工合同備案管理問題進行了相關的闡述，希望能夠拋磚引玉。

　　2建設工程施工合同備案管理存在的問題

　　2.1法律意識淡薄，合同主體的法律意識有待提高

　　合同備案方面的工作與法律是非常貼近的，所以，這就要求從事相關行業(yè)的人員必須有良好的法律意識，從而能夠更好的進行工作。而目前，我國的建設工程行業(yè)并不是如此，相關的從業(yè)人員法律意識淡薄，遇到施工合同備案的相關問題，比較容易解決的可以順利進行，而如果遇到法律方面的難題，則很難更好的解決，這就需要我們對員工的整體素質引起足夠的重視，對法律方面的知識進行及時的培訓，提高他們合同主體法律意識的提高。

　　2.2部分合同簽約方不具備簽約的主體資格

　　這是非常嚴重的一個問題。在工程的發(fā)包過程當中，相關單位對工程承包單位的審查是非常嚴格的，但是對發(fā)包單位的審查力度卻不夠，這就對工程款項的正常支付造成了很大的困難，同時，有些企業(yè)為了中標，用貸款墊資的形式來滿足業(yè)主的要求，這樣就會造成拖欠三角債的現象，將會影響施工的正常進行，我們在進行施工合同備案管理的工作中一定要注意這種問題，避免發(fā)生。

　　2.3合同的文本條款不夠規(guī)范

　　我們進行建設工程施工的合同備案管理工作，最為重要的一個目的就是要保證合同能夠順利的簽訂，從而使施工按照正常的軌道進行，所以，在備案管理的工作當中，保證合同文本的條款的規(guī)范性是非常重要的，必須使其科學合理。就目前的狀況來說，合同的文本條款不規(guī)范的問題還是比較普遍的，在國家下一步的工作當中，要著力解決這個問題，有助于合同備案管理工作的有序進行。

　　2.4管理體制不健全

　　要保證工作的有序進行，就必須有一個良好制度的保證，管理體制不健全將極大的影響合同備案工作的有效開展。建設工程的施工管理是比較艱難的一項工作，工作性質很復雜，同時，合同所涉及到的方面也是非常多的，所以，我們需要一套完備的體制來保證合同備案工作的有序進行，隨著社會的不斷發(fā)展和行業(yè)的規(guī)范性越來越強，這個問題得到了一定的改善，但是仍舊不能適應我國目前的情況，和施工合同備案管理的實際需要。

　　2.5對不正當的競爭行為打擊力度不夠

　　由于我國近些年對建設工程的重視程度越來越高，所以，建筑市場的發(fā)展也越來越紅火，但是監(jiān)管力度的不夠造成了市場上的很多問題，其中一個就是不正當的競爭行為，先開工，后簽合同就是一個比較典型現象。此外，個別情況下，很多單位在簽訂了合同之后，仍然沒有進行及時的備案，甚至出現轉包和違法分包等行為，這些行為的產生將對建設工程行業(yè)造成非常大的負面影響。我國對不正當的競爭行為的打擊力度還是不夠的，造成了這些行為的發(fā)生，我們要不斷規(guī)范市場秩序，出臺相應的政策保證正常的競爭，從而更好的促進建設工程行業(yè)的發(fā)展。

　　3工程施工合同備案管理強化策略

　　3.1合同主體強化其法制觀念

　　簽訂合同是一項法制行為，每一方都需要對自己的行為擔負法律責任，所以，我們在進行施工合同的備案管理工作時，要求合同的主體必須有很強的法律意識。但是根據我國目前的情況，還達不到這樣的要求，工作人員的法律意識淡薄，法律觀念不夠，在保送備案的過程中不能嚴格的按照規(guī)定程序做事，這樣就會造成很多的問題。我們要不斷加強工作人員的法律意識和觀念，完善施工合同的備案管理制度，把工作真正落到實處。此外，我們還要做好法制教育的宣講工作，培養(yǎng)從業(yè)人員的裝液素質和能力，保證合同的簽訂到履行都可以符合相應的法律規(guī)范要求。

　　3.2嚴格審核合同主體的資格和履約的能力

　　針對部分合同的簽約方不具備簽約主體資格的問題，我們要加強審核的力度，保證其履約能力。首先，我們要對發(fā)包主體的資格進行審核，包括其建設資金的來源，從而保證發(fā)包主體能夠及時的撥付工程款，從而保證施工的順利進行。其次，我們要嚴格的審核承包商的資格以及履約能力，包括企業(yè)的運行能力及資金周轉的狀況等等，避免出現貸款投資的行為�？偠�言之，我們要嚴格的.做好審核工作，保證建設施工能夠按照既定的計劃進行。

　　3.3加強對工程施工合同的示范文本修訂以及全面的推行

　　我們要制定出一個比較科學而又合理的施工合同示范文本，并推行下去，從而能夠給合同的簽訂提供一個良好的示范作用。在備案的過程中，相關從業(yè)人員要注意做好施工合同的示范文本的修訂和完善工作，并在備案之后，要對項目進行跟蹤工作，從而確保合同的全面落實。

　　3.4建立健全合同的管理機制

　　我們要建立健全合同的管理機制，防范法律風險的發(fā)生，同時，相關的從業(yè)人員要明確合同中的管理相關流程、風險控制的關鍵點以及先關的崗位職責，要從企業(yè)的實際情況出發(fā)，將流程及風險控制點分解到各個崗位，明確不同崗位的工作職責。同時，還要進一步的完善企業(yè)的合同管理方面的規(guī)章制度，將合同管理的不同流程和崗位全面的結合起來�？偠�言之，一個完善和健全的合同管理機制對于建設工程施工的良好進行是十分有效的。

　　4結語

　　做好建設工程施工合同備案的管理是非常重要的，我們要加強施工合同的規(guī)范化和制度化，增強主體責任，建立一個統(tǒng)一、開放的良性競爭環(huán)境，為我國的建筑市場的發(fā)展做出貢獻。

工程合同 篇3

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　合同編號：

　　簽訂時間：

　　根據《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，為明確雙方在履行承包合同過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。

　　第一項工程項目

　　一、建設單位：

　　二、工程名稱：

　　三、承包范圍：

　　四、組成合同的文件

　　1、本合同各項條款;

　　2、圖紙;

　　3、雙方有關工程的洽商、變更、工程聯系單等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　第二項工程期限

　　一、根據使用需要，商定工程總工期為個工作日，暫定年之日起算起。

　　二、遇下列情況，經發(fā)包方現場代表簽證后，工期相應順延。

　　1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供施工場地、水、電，影響進場施工的。

　　2、重大設計變更，使設計方案改變造成施工無法進行而影響進度或工程量增加的。

　　3、未按合同規(guī)定撥付工程進度款而影響施工的。

　　4、承包方在以上情況發(fā)生后三天內，就延遲的內容和因此發(fā)生的經濟支出向發(fā)包方提出書面報告。發(fā)包方代表收到報告后，應在三天內予以確認答復，逾期不予答復，承包方即可視為報告內容和延期要求已被確認。

　　第三項工程款的支付與結算

　　工程價款的支付與結算，應根據中國人民銀行規(guī)定的“基本建設工程價款結算辦法”結合建筑的特殊情況，按以下方式結算：

　　1、承包方在材料進場后，發(fā)包方即支付合同總價的，計人民幣元整。

　　2、安裝完工后15天內，發(fā)包方應支付合同總價的`，計人民幣整。

　　3、其它余款竣工驗收合格，留5萬元保修金30天內一次性支付。

　　4、工程完工后，承包方需在天內進行驗收，給予確認或提出修改意見。逾期未給予答復的，則視為合格。工程合格后余款全部付清。

　　第四項工程質量

　　一、本工程質量經雙方協定要求達到合格工程。

　　二、承包方必須嚴格按照施工圖紙說明文件和技術修改通知單進行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。

　　第五項安全施工

　　一、承包方應自帶滅火器、保險帶進場施工，遵守消防施工規(guī)范。

　　二、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采用必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不利造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。

　　三、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。

　　第六項糾紛解決辦法

　　任何一方違反合同規(guī)定，由雙方協商解決，若雙方協商不成，可向人民法院起訴訟。

　　第七項附則

　　一、本合同一式份，承、發(fā)雙方各執(zhí)正本份。

　　二、本合同自雙方代表簽字，或加蓋雙方公章、合同專用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。該合同履行地為承包方所在地。

　　三、本合同簽定后，承、發(fā)雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

　　(一)分包與轉包

　　1.轉包合同。①概念。轉包合同，指承包人以營利為目的，將承包的工程"全部"交由第三人完成的行為。②法律效果。(a)轉包合同一律無效;(b)承包人非法轉包的，發(fā)包人有權解除建設工程施工合同(《建設工程施工合同解釋》第8條);(c)收繳當事人已經取得的非法所得。

　　2.分包合同。

　　(1)合法分包合同。合法分包合同，指建設工程的承包方(勘察人、設計人、施工人)經發(fā)包方同意后，依法將其承包的"部分"工程交給第三人完成的行為。合法分包應具備三個條件：①經發(fā)包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主體工程;④分包人具有相應的資質;⑤只能分包一次，分包人不得再分包。

　　(2)違法分包合同。違法分包合同，指承包人違反法律的強制性規(guī)定而與第三人訂立的分包合同。下列違法分包合同均屬無效合同：①承包人將其承包的全部建設工程肢解后以分包的名義分別承包給第三人;②分包人不具有相應的資質;③承包人將自己承包工程的主體結構分包給第三人;④分包人將其分包的.工程再分包。

　　(3)分包人的連帶責任。無論是合法分包合同還是違法分包合同，工程質量不合格的，分包人與承包人對發(fā)包人承擔連帶責任。具體而言：①分包合同有效的，分包人與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發(fā)包人承擔連帶責任(《合同法》第272條第二款)。②違法分包或者非法轉包的，因建設工程質量發(fā)生爭議，發(fā)包人可以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟(《建設工程施工合同解釋》第25條)。

　　(二)建設工程施工合同無效的情形

　　下列建設工程施工合同無效：①非法轉包合同。②違法分包合同。③承包人未取得或超越相應資質的。但是，承包人在建設工程"竣工前"取得相應資質的，不按無效處理。④沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的。⑤建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。

　　(三)建設工程施工合同無效時實際施工人的權利

　　1.實際施工人的工程價款請求權

　　(1)建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格的，實際施工人有權請求參照合同約定支付工程價款。

　　(2)建設工程施工合同無效，建設工程經竣工驗收不合格，經修復后驗收合格的，實際施工人有權請求參照合同約定支付工程價款。修復后經竣工驗收不合格的，實際施工人無權請求支付工程價款。

　　2.轉包、分包合同無效時的訴訟當事人。

　　(1)實際施工人可以僅以轉包人或者違法分包人為被告起訴。

　　(2)實際施工人也可以直接以發(fā)包人起訴。此時，人民法院"可以"追加轉包人或者違法分包人為"本案當事人"。需要注意兩點：①法院是"可以"追加，而不是"應當"追加。②法院可以追加發(fā)包人為"當事人"，即追加為無獨立請求權的第三人或者追加為共同被告(《建設工程合同解釋》第26條)。

　　(20xx-3-62)甲大學與乙公司簽訂建設工程施工合同，由乙為甲承建新教學樓。經甲同意，乙將主體結構的施工分包給丙公司。后整個教學樓工程驗收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是錯誤的?

　　A.乙、丙之間分包合同有效

　　B.甲可以撤銷與乙之間的建設工程施工合同

　　C.丙可以乙為被告訴請支付工程款

　　D.丙可以甲為被告訴請支付工程款，但法院應當追加乙為第三人

　　【答案】ABD

　　(20xx-3-59)甲公司將一工程發(fā)包給乙建筑公司，經甲公司同意，乙公司將部分非主體工程分包給丙建筑公司，丙公司又將其中一部分分包給丁建筑公司。后丁公司因工作失誤致使工程不合格，甲公司欲索賠。對此，下列哪些說法是正確的?

　　A.上述工程承包合同均無效

　　B.丙公司在向乙公司賠償損失后，有權向丁公司追償

　　C.甲公司有權要求丁公司承擔民事責任

　　D.法院可收繳丙公司由于分包已經取得的非法所得

　　【答案】BCD

　　(四)承包人的優(yōu)先受償權

　　1.承包人優(yōu)先受償權的構成要件

　　構成要件有四：①建設工程合同有效;如果合同無效，承包人不享有優(yōu)先受償權;②發(fā)包人不支付到期價款;③經承包人催告后，發(fā)包人在合理期限內仍未支付;④建設工程在性質上適宜折價或拍賣。

　　2.承包人優(yōu)先受償權的行使

　　根據《關于建設工程價款優(yōu)先受償權問題的批復》(20xx年6月)，承包人行使優(yōu)先受償權具有以下效力與限制：①承包人有權以建設工程折價或者以拍賣建設工程的價款優(yōu)先清償發(fā)包人欠付的工程價款。②承包人的優(yōu)先受償權優(yōu)先于普通債權;也優(yōu)先于在建設工程上設定的抵押權。③消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的優(yōu)先受償權不得對抗買受人。④建設工程承包人行使優(yōu)先權的期限為6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。

工程合同 篇5

　　發(fā)包方（甲方）:

　　承包方（乙方）:

　　為了將本工程做好，甲方將一棟七層半裝修工程以包工不包料方式承包給乙方，根據雙方協議，明確雙方在承包中的權利義務、責任，經雙方同意，簽訂本協議，以下簡稱甲方、乙方。

　　1、工程名稱：XXXX。施工承包內容:乙方按建筑規(guī)格要求、設計施工圖紙

　　并由乙方同意后施工。

　　2、搭排柵掛網（由甲方負責）.

　　3、水泥、沙漿、批蕩、過灰油、廚房，洗菜盤用50215;50耐磨磚、做雙層爐灶臺，

　　所有內墻貼25215;40瓷片，貼1.2米高瓷片，房間腳線。

　　4、所有廁所，陽臺，樓梯貼瓷片到頂。

　　5、外墻貼馬XX。

　　6、乙方包內地面用水，泥漿，貼50215;50地磚。

　　7、承包價格:按裝修面積每平方米為83元。

　　8、水電安裝，扇灰和排污管安裝，一切由甲方負責。

　　9、付款方式：按工程進度，付進度款80%，完工后，____日內結清所有工程款。

　　10、所有余X由乙方負責清理到一樓集中點，再由甲方負責運走。

　　本協議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，如有未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　甲方簽名:乙方簽名:________年____月____日