- 相關(guān)推薦
家具加工承攬合同
在人們越來越相信法律的社會中，合同的用途越來越廣泛，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的家具加工承攬合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
家具加工承攬合同1
訂立合同雙方：
定作方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
甲方委托乙方加工生產(chǎn)家具產(chǎn)品，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格：（詳見附件1）
第二條產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求：產(chǎn)品質(zhì)量、款式、尺寸、材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及技術(shù)要求等，按照雙方簽字認(rèn)可的設(shè)計(jì)圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業(yè)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報(bào)告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報(bào)告；做油漆后成品需打樣；抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm；嚴(yán)格按照圖紙所示的木紋方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現(xiàn)象；木紋接口均采用橫紋平接方式；家具均制作成整體式，不能采用拼接組合方式；家具板材材質(zhì)密度為，環(huán)保等級為
。
第三條交貨時(shí)間：_____年_____月_____日（如甲方推遲付款，交貨時(shí)間順延）
第四條交貨時(shí)間及交貨時(shí)間。交貨地點(diǎn)：
交貨時(shí)間：合同生效后
日交貨（或交貨時(shí)間詳見附件）。
第五條付款方式：
1.合同金額為：_____元，人民幣大寫：_____
；
2.預(yù)付款方式：雙方簽訂合同后，甲方在兩日內(nèi)，先預(yù)付總金額的_____%；即_____元；
3.白坯產(chǎn)品完工后，付至合同總金額_____%，計(jì)：
萬元作為合同進(jìn)度款。
4.成品后驗(yàn)收合格付至總金額的_____，計(jì)：
5.安裝完畢后經(jīng)業(yè)主方驗(yàn)收合格后付至合同總金額_____，計(jì)：
質(zhì)保金_____，質(zhì)保期_____年。
6.門邊線條25元/米，按實(shí)際收貨結(jié)算。付款方式：滿5萬結(jié)一次。
第六條驗(yàn)收：
1.甲方應(yīng)于乙方安裝完畢后在安裝現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果通知乙方，如交貨期屆滿，甲方未能及時(shí)收貨，乙方可適當(dāng)收取一定的`保管費(fèi)用。
2.如有質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)維修或更換，直至甲方驗(yàn)收合格為止；
3.如逾期驗(yàn)收則視為質(zhì)量合格（注：安裝完畢七日內(nèi)驗(yàn)收）。
4.如乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合要求，甲方有權(quán)終止合同。
第七條特別條款：
1.貨物運(yùn)輸由_____方負(fù)責(zé)，運(yùn)費(fèi)由方承擔(dān)；搬運(yùn)費(fèi)由_____方承擔(dān)，產(chǎn)品安裝由方負(fù)責(zé)；
2.甲方未按期支付進(jìn)度款、（交）提貨期限順延；
3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物，乙方有權(quán)要求甲方賠償因此而造成的損失。
4.甲方應(yīng)為乙方提供適合安裝作業(yè)的現(xiàn)場、供電、清潔環(huán)境、運(yùn)貨通道。安裝期間，甲方應(yīng)確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
5、乙方在現(xiàn)場安裝作業(yè)時(shí)，所造成的安全事故由乙方全部承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任
1.乙方違約，則雙倍返還預(yù)付款；
2.甲方違，則不退還預(yù)付款，而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償；如不能再合同約定的期限內(nèi)支付乙方應(yīng)付貨款，乙方有權(quán)從甲方貨物現(xiàn)場撤出所有產(chǎn)品，直至甲方支付應(yīng)付所有貨款為止；
3.乙方不能按時(shí)交貨，按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金，若該項(xiàng)違約金不足本條第一款金額，按第一款承擔(dān)違約金。
4.若因乙方質(zhì)量問題造成的損失，如人工費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、工期延誤等，全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第九條法律效力：
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效；
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；
3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關(guān)的政治甲乙雙方應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不能解決時(shí)，則提交成都仲裁委員會。
第十條其他事項(xiàng)
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現(xiàn)場代表李翔，乙方代表殷本建雙方簽字，每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。
甲方：乙方：成都市文春木業(yè)有限公司
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
開戶行：開戶行：
賬號：賬號：
電話：電話：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
家具加工承攬合同2
承攬方：____________
身份證號：____________
電話 ：____________
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：____________
電話：___________
_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 ：加工產(chǎn)品及工價(jià)（見產(chǎn)品清單）
第二條 ：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）
第三條 ：資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時(shí)回復(fù)并提出修改意見。
2、.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條：工資：依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價(jià)結(jié)賬（有特殊約定的除外）；
第五條：_________ 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。
第六條：_________ 交貨時(shí)間和地點(diǎn)：依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條：_________ 結(jié)算方式及期限：按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平時(shí)借支除外）。
第八條：_________ 其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無關(guān)。
第九條：_________ 承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的.要進(jìn)行返工處理（返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé)），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任；
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失；
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個(gè)月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條：_________ 定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等；
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；
定作方（代表人）________________________
簽訂地點(diǎn)：____________
_______年___月___日
承攬方（代表人）：________________________
簽訂地點(diǎn)：____________
_______年___月___日
家具加工承攬合同3
承 攬 方：
法定代表人：
通訊地址：
聯(lián)系方式：
定 作 方：
法定代表人：
通訊地址：
聯(lián)系方式：
風(fēng)險(xiǎn)告知：在訂立加工承攬合同之前，應(yīng)當(dāng)要了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項(xiàng)目，其設(shè)計(jì)能力、設(shè)備條件、技術(shù)力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過何類水平的項(xiàng)目，都要了解清楚。即使全部符合要求，并已經(jīng)承攬多年業(yè)務(wù)，也應(yīng)查詢清楚，以避免因承攬方無實(shí)際完成能力而引起的合同糾紛。
定作方委托承攬方加工xx，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
風(fēng)險(xiǎn)告知：當(dāng)事人在訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)具體準(zhǔn)確地寫明定作物的名稱或項(xiàng)目，不能模糊使人產(chǎn)生歧義。特別應(yīng)該注意的是，合同注明的加工物必須是合法物，在合同訂立過程中應(yīng)當(dāng)審查加工物是否是法律禁止物，是否需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)才允許加工，以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準(zhǔn)而出現(xiàn)不必要的法律糾紛。
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1。(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方：定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2。承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3。定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3。當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
風(fēng)險(xiǎn)告知：關(guān)于定作物的檢查驗(yàn)收，承攬方在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作方必要的檢查，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。當(dāng)事人雙方對定作物和項(xiàng)目的.質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明：定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的，定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題，除定作方使用，保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2。交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)：委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)：自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間：雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
風(fēng)險(xiǎn)告知：關(guān)于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限，有標(biāo)準(zhǔn)的按照標(biāo)準(zhǔn)，沒有標(biāo)準(zhǔn)的按雙方約定的要求檢驗(yàn)。對于檢驗(yàn)的方式、方法和期限雙方認(rèn)為有必要時(shí)協(xié)商，最好注明提出異議的期限，對任何期限的約定都一定要注明期限終止的時(shí)間點(diǎn)，以此來避免不必要的糾紛。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第十條 結(jié)算方式及期限：
第十一條 其他約定：
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款：不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任：經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理：少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金xx 元：(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
風(fēng)險(xiǎn)告知：關(guān)于違約金的事項(xiàng)，如有約定要分別注明違約事項(xiàng)所適用的違約金數(shù)額或計(jì)算方法。另外，《加工承攬合同條例》對違約責(zé)任、違約金結(jié)付定出了比例幅度：合同當(dāng)事人應(yīng)注意確定違約金的具體百分?jǐn)?shù)。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的xx%(10%～30%)或酬金總額的xx%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的xx%(10%～30%幅度)的違約金：不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的xx%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失：承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方：變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分：如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金：以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決：協(xié)商不成按xx項(xiàng)處理：
1。向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁：
2。向xx人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份：合同副本一式x份，交x(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方(公章)：
承攬方(公章)：
法定代表人(簽章)：
法定代表人(簽章)：
年 月 日年 月 日
家具加工承攬合同4
甲方：
乙方：
甲方因與東莞市____家具配件廠加工承攬合同糾紛一案，委托乙方的律師進(jìn)行代理訴訟，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立下列條款，以資共同遵守履行。
一、乙方指派實(shí)為根據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩參加訴訟活動(dòng)，全力維護(hù)甲方的合法權(quán)益。
二、甲方必須如實(shí)地向承辦律師敘述案情，主動(dòng)提供有關(guān)證據(jù)和資料。如甲方故意向承辦律師捏造事實(shí)，弄虛作假，乙方有權(quán)終止代理，依約所收費(fèi)用不予退還。
三、如乙方無故終止合同，所收律師費(fèi)退還甲方。如甲方無故終止合同，律師費(fèi)不予退還。
四、參照國家《律師業(yè)務(wù)收費(fèi)辦法》，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方按以下方式向乙方繳納律師費(fèi)(選其一)：
1、按本案標(biāo)的額之比例收取律師費(fèi)：甲方在扣除xx美金后，甲方按剩余的'總款項(xiàng)的30%支付給乙方作為律師費(fèi)。
2、按收取辦案費(fèi)后再采取風(fēng)險(xiǎn)收費(fèi)方式收取律師費(fèi)：
3、按雙方約定之其他方式(按時(shí)、按件等)收取律師費(fèi)：
五、乙方律師為甲方辦案所需之證據(jù)收集、調(diào)查、交通、食宿及津貼等費(fèi)用，由甲方負(fù)擔(dān)。該費(fèi)用之承付，經(jīng)雙方協(xié)商，甲方向乙方支付深圳范圍內(nèi)辦案費(fèi)(包干)無元。市外另行商定。
六、甲方委托乙方代理權(quán)限，依授權(quán)委托書確定之。
七、如甲方在簽訂本合同后，非因乙方過錯(cuò)而提出撤訴和庭外和解，乙方收取的代理費(fèi)不予退還甲方，未收部分應(yīng)補(bǔ)交乙方。
八、本合同的有效期限，自簽訂之日起至本案委托階段終止(判決、裁定、調(diào)解、案外和解或撤銷訴訟)。本案終結(jié)后，如甲方繼續(xù)委托乙方代理上訴、申訴、或執(zhí)行，雙方應(yīng)另行訂立委托合同，費(fèi)用另計(jì)。
九、在執(zhí)行本合同期間，如乙方要求變更合同條款，需經(jīng)雙方協(xié)商確定并作為本合同的附件，與本合同具有同等效力。
十、本合同一式三份，甲乙方各執(zhí)一份，一份交承辦律師。
甲方(蓋章)：
乙方：
代表人(簽字)：
身份證號碼：
年 月 日
年 月 日