材料加工的合同
在當今社會,人們對合同愈發(fā)重視,合同的地位越來越不容忽視,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編幫大家整理的材料加工的合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
材料加工的合同1
甲方:___________
乙方:___________
依據《中華人民共和國民法典》和有關法規(guī)的規(guī)定,乙方接受甲方的委托,就公司產品設計加工事項,雙方經協(xié)商一致,簽訂本合同,信守執(zhí)行:
一、制作內容與要求:訂購項具體內容:上海展示設計有限公司為的設計與制作,詳見報價單及圖紙。
二、甲方在圖紙與報價單上簽字后,乙方按照圖紙與報價單上所列內容生產的產品經甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格,則甲方有權不予接受或退貨并要求全數退款,因此產生的一切費用由乙方承擔。
三、甲方中途變更定作物的.數量、規(guī)格、質量或設計要求等,應當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。
四、主材材料由乙方負責解決,輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協(xié)商確定。
五、乙方在合約簽字生效后,負責在__月日前完成產品設計與制作。交貨地點,收貨人由甲方指定。
六、制作費結算方法:
1、雙方協(xié)定的價格為人民幣,甲方在設計制作開始前,須支付預付款計50%人民幣___。甲方在安裝結束后的七日以內應安排專門人員驗收,甲方在驗收合格并收到正規(guī)增值稅發(fā)票后向乙方結清制作余款合計_整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規(guī)定的付款期限內逾期未結清費用的,甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。設計制作費以形式匯入乙方賬戶。
2、甲方如不履行合同,預付款即抵作違約金,無故拖欠余款,我司有權安排專人要回。
3、乙方如不履行合同,則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,甲方有權拒付相應貨款,每逾期一日,應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。
4、合同價格包含乙方將產品運送至甲方指定交貨地點,并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用及后續(xù)相關費用。
七、糾紛的處理:
甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,經雙方同意可向仲裁機關申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自起有效,有效期為一年。本合同執(zhí)行期間,雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,應參照民法典及設計加工承攬合同條例等法律執(zhí)行。雙方也可就未盡事宜進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
八、質量的保證:
乙方對已制作的產品實行質量跟蹤保證。具體為——電器保質半年,其他保質一年。本合同正式一式二份,甲方與乙方各執(zhí)一份。
甲方:___________乙方:____________
甲方代表簽名:_______乙方代表簽名:____________
地址:___________地址:________
日期:__日期:______
材料加工的合同2
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經友好協(xié)商,就甲方委托乙方進行鋼材加工等業(yè)務達成如下協(xié)議:
1、甲方將根據生產或貿易需要,委托乙方加工卷板,該卷板的所有權歸甲方所有。
2、根據甲方要求,乙方開具加工通知單,甲方確認,除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的'貨物。
3、乙方根據事先約定的提貨時間,加工好指定鋼材,保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況,需要提前提貨,應提前8小時與乙方協(xié)商,甲方將盡量滿足乙方需求。
4、甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準,雙方可以協(xié)商。
5、協(xié)議期限內,由于不可抗力因素,致使乙方不能履行協(xié)議,應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的.程度,由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議,或者部分免除履行協(xié)議的責任,或者延期履行協(xié)議。
但因戰(zhàn)爭、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行,則雙方均免于責任。
6、本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
8、本協(xié)議有效期從簽訂之日起到____年____月____日。
甲方:
乙方:
代表:
代表:
____年____月____日
____年____月____日
材料加工的合同3
甲方:___________
乙方:___________
乙方附加身份證復印件
加工__,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。
天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。
如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。
如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的'樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方____元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月,__年____月____日起至__年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽蓋章之日起生效。
甲方:____________
乙方:___________
______年______月______日
材料加工的合同4
甲方:xx(需方)
乙方:xx(供方)
在經國家《合同法》以及其他法律的基礎上,甲方委托乙方代加工定臨公路路面工程1標的各種規(guī)格材料,經甲乙雙方友好協(xié)商,特制訂本合同,具體條款如下:
一、總量(規(guī)格(mm)、數量(萬m3))
1、水溫:
(1)4.79—19 1.25萬m3(以實際用量為準)。
(2)19—37.5 1.25萬m3(以實際用量為準) 。
2、路面:
(1)0.075—4.750.9萬m3 (以實際用量為準)。
。2)4.75—10 1.9萬m3 (以實際用量為準)。
(3)10—15 1.9萬m3 (以實際用量為準)。
(4)15—201.2萬m3 (以實際用量為準)。
二、質量要求,技術標準及驗收方法:
1、乙方加工的材料規(guī)格標準必須符合甲方的要求,若乙方提供的材料不符合甲方要求,甲方有權終止合同,并凍結乙方不合格的費用的支付,給甲方所造成的一切損失,均有乙方承擔。
2、驗收標準及驗收方法。
乙方提供的碎石,機制砂質量標準要求:符合《公路瀝青路面施工技術規(guī)范》。需方隨時對供方的供貨進行抽檢,檢驗方法按國家規(guī)定的方法進行。
三、供貨方式(分兩次):
1、備料階段:供貨起始時間:20xx年xx月xx日開始供貨,20xx年xx月xx日完成8900立方機制砂和2.5萬立方的碎石量。
2、施工階段:從20xx年xx月xx日起至工程完工,按照工程的實際需要,乙方應確保供貨的數量、質量及各種規(guī)格。
3、交貨地點:內官黑山昌盛石料廠。
4、碎石生產后堆放的料場由甲方提供。
5、運輸方式:由乙方負責。(運費為每方每公里1元,車輛和人員安全均由乙方負責,甲方不承擔任何責任,此價格不含稅。
6、付款方式:甲方按簽收的碎石和機制砂數量的貨款,在20xx年xx月xx日前付90%料款,剩余的10%在供貨階段付清。供貨階段的`貨款分月計量付款。結算時甲乙雙方憑第三方簽認的收料單進行結算。
7、若甲方在20xx年再需要增加碎石數量時,乙方必須保證甲方總共7萬立方的碎石供應量,并且乙方每立方米要價不得超過38元。
四、材料價格:
1、0.075—4.75(機制砂)28.00元/m3(不含稅費價)。
2、庫存料15000立方價格:(4.75—19、19—37.5 ) 36.00元/m3(不含稅費價)。
3、其他各種規(guī)格石料價格,38.00元/m3(不含稅費價)。
4、以上價格均為出廠價。
五、材料計量:
由供需雙方認可的第三方收貨方簽字認可,一車一票,具體認可方法由供需雙方加第三方共同協(xié)商。
六、雙方責任:
甲方根據工程施工要求,分備料階段和供貨階段,甲方按協(xié)議條款付款給乙方,乙方必須按協(xié)議條款約定內容,按甲方要求生產出合格產品,并按甲方規(guī)定的時間,及時保證供應量,不得晚供或欠供,不得影響甲方工程正常需求(人力不可抗拒因素除外)因乙方造成的甲方停工待料,所造成的損失由乙方負責賠償。
七、糾紛的解決方式:
甲乙雙方出現(xiàn)合同糾紛時,應首先通過充分協(xié)商解決,協(xié)商不成的,交乙方所在地的仲裁部門仲裁解決。
本合同一式兩份,經雙方法定代表人或授權的委托代理人簽字后生效。
需方: 供方:
身份證號: 身份證號:
電話: 電話:
簽訂日期:20xx年xx月xx日 簽訂日期:20xx年xx月xx日
材料加工的合同5
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
材料名稱規(guī)格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
材料加工的`合同6
甲方:
乙方:
(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝,此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:書柜尺寸
長180cm,高170cm,寬45cm,層數7層。
第二條:材料要求
站腳60×30扁管采用3cm厚度的優(yōu)質鋼材制成,每層均套有25根25×25方管和25根25×25角鐵。方管和角鐵均采用2cm厚度的`材質,保證了站腳的穩(wěn)固性和耐用性。
第三條:層板材料要求:采用2厘米厚度的高密度木工板,需進行噴清面漆處理。
第四條:書柜漆要求,紅丹打底,再上藍氨基漆。
第五條:每個書柜價格為人民幣壹仟貳佰陸拾元整(¥1260.00元),共有16個書柜,總價為人民幣貳萬零壹佰陸拾元整(¥20,160.00元)。
第六條:必須運到校園內,運費由乙方負責。
第七條:乙方應確保在截止日期前將所有商品交付完畢,截止日期為7月29日。
第八條:甲方驗收合格后,乙方需提供正式發(fā)票,甲方方可付款。
第八條:稅費由乙方承擔。
第九條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
材料加工的合同7
承攬人(甲方):______________________________
定作人(乙方):______________________________
簽訂地點:簽訂時間:依據《中華人民共和國民法典》,經甲、乙雙方充分友好協(xié)商,簽訂此材料加工合同,達成以下協(xié)議內容:
第一條、成品原料內容:
注:__________
1、有無附圖紙:
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙,圖紙作為本合同內容的附件一并執(zhí)行。
第二條、加工期限和質量要求:
1、材料選定:材料的選定根據乙方自行選擇第項方式:
。1)甲方根據乙方的指定選購。
(2)由乙方自行選購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算。甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的'確定,應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定,本合同確定的加工期限為:天。
3、成品的質量要求,有相關技術圖紙規(guī)范的,應符合圖紙要求。沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的,應符合相應的規(guī)格型號要求。
第三條、交貨時間、地點;結算方式:
1、交貨時間:
甲乙雙方協(xié)商一致,甲方在合同簽訂后工作日內交貨,即_______年_______月_______日前。
2、交貨地點:
(1)乙方在甲方工廠內自提;
(2)或乙方指定交貨地點:即;____________________
3、結算方式:__________
合同簽訂時乙方首付總價款_____________%作為訂金,即人民幣(大寫):_______________________元,合同生效;交貨時,結清剩余合同款¥_______________________元,即人民幣_______________________(大寫)。
第四條、成品驗收及交付:
1、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務后,應及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工場內提貨;乙方收到通知后未按時提貨的,甲方不承擔任何違約責任。
2、乙方應在接收成品時,組織人員對成品進行驗收,雙方應辦理驗收手續(xù)并確認;乙方對成品質量提出異議,應在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。
3、甲方將成品交付乙方后,仍應對成品的品質與數量向乙方承擔。
第五條、違約責任:
發(fā)生下列情況之一時,甲乙雙方應承擔違約責任:
1、甲方未在加工期限內完成加工任務,則應與乙方協(xié)商順延相應期限。
2、甲方交付的貨物不符合質量標準的,應承擔修理、更換、無償補充的責任。給乙方造成嚴重損失的,應承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,乙方應承擔總價款千分之五的違約金。
第六條、合同爭議及解決方式:
因本合同所發(fā)生的爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第七條、補充條款:
如有以上內容未盡條款,甲乙雙方可以達成補充協(xié)議,補充內容具有合同效力:____________
出賣人(章):_________________買受人(章):___________________
法定代表人(章):_______________法定代表人(章):__________________
委托代理人:__________________委托代理人:__________________
聯(lián)系電話:_________________聯(lián)系電話:_________________
傳真:___________________________傳真:__________________
地址:___________________________地址:__________________
日期:_______________________日期:_______________________
材料加工的合同8
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
鑒于甲方擁有資源,乙方擁有資源,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的原則,經友好協(xié)商,就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第1條定義
除了本合同另有約定,本合同的相關用語以如下定義為準:
1.1“合同產品”是指由承攬方根據本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產的產成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱定作物。
1.2“規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一 個產品的各自規(guī)格。產品規(guī)格可以由雙方通過一致同意進行更改。
1.3“機密信息”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限于有關披露方的技術、研究、發(fā)展、產品、價格、服務、員工、合約商、市場計劃、財務、合同、法務或商務信息。
1.4“知識產權”是指所有知識產權,包括但不限于著作權、商標權、專利權,以及所有上述權利的注冊申請權,還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。
1.5“生產檔案”是指包含所有根據本合同制造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南,以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何文件、指引及資料,不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。
第2條定作物規(guī)格、數量及質量要求
定作物規(guī)格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫)(¥ 元)
第3條原材料的規(guī)格、數量、質量及提供辦法
3.1原材料規(guī)格及標準:
材料名稱規(guī)格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫)(¥ 元)
3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應于__年__月__日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到原材料后日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。
□承攬方
承攬方應于__年__月__日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議,應于檢驗完畢后日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。
3.3未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。
第4條技術資料和圖紙?zhí)峁?/p>
4.1加工定作物的技術資料和圖紙由于__年__月__日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
4.3承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
第5條轉包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。
第6條定作方協(xié)助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術問題的'說明:。
2.現(xiàn)場的檢驗:。
3.其他:。
第7條交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
合同產品規(guī)格單位數量質量要求技術標準
7.2雙方約定由□定作方自提樣品□承攬方送交樣品(方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間:__年__月__日。
自提樣品的地點:。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間:__年__月__日。
送交樣品的地點:。
送交樣品的方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方:。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計算:承攬方自備運輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運樣品時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
7.6定作方在收到樣品后的天內對樣品進行檢測,并于收到樣品后的天內提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議,則承攬方繼續(xù)履行本合同。
如定作方對樣品提出異議,承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權解除合同,并要求承攬方承擔賠償責任。
第8條交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物□承攬方送交定作物(方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間:__年__月__日。
自提定作物的地點:。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間:__年__月__日。
送交定作物的地點:。
送交定作物的方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方:。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時,定作方承擔因此多支出的費用。
8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,包括。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進行加工,如承攬方在完成加工后,材料仍有剩余,應及時返還。
8.6.1返還時間:。
8.6.2返還方式:。
8.6.3費用承擔方:。
第9條交(提)定作物的驗收標準
9.1雙方按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2定作方應當在收貨后日內驗收承攬方交付的定作物,并提出異議。如在日內未提出異議,則視為驗收合格。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,雙方可約定質量保證期,參見12.2條款。
9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議:
雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應當委托具有鑒定資質的第三方對爭議事項進行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的,另一方可以自行委托鑒定。鑒定費用由鑒定結果對其不利的一方承擔。
第10條包裝要求及費用負擔
10.1定作方對承攬方的包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
10.2費用負擔方:。
第11條風險負擔
11.1定作物風險負擔
雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移,并由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規(guī)定,參見合同8.4條款。
11.2原材料風險負擔
定作方提供原材料的,交付承攬方后所有權不發(fā)生轉移。在合同履行期內,如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利后果由定作方承擔。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條承攬方的保證及瑕疵擔保責任
12.1承攬方保證:
12.1.1交付給定作方的所有產品符合本合同約定的質量要求、技術標準。
12.1.2交付給定作方的所有產品未設置任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;
12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人知識產權或商業(yè)秘密。
12.2雙方確定質量保證期,自定作物交付之日起算,期限為 個月。
12.2.1保證期限內發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,承攬方負責修復或退換,承擔由此產生的一切費用,(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)并承擔定作方的實際損失。
12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。
12.3產品存在質量問題,定作方決定對產品進行召回的,如果該質量問題是由于承攬方原因導致,則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修,并承擔因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因導致產品質量問題的,承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持,并收取成本費用和適當的服務費用。
第13條報酬的結算
13.1合同價款總額:人民幣(大寫)(¥ 元)。
(本合同價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現(xiàn)場的試拼、試壓等所有費用,定作方不再另行支付其它費用。)
13.2支付方式:
(1)首筆款:¥ 元(合同總金額的 %),作為預付款,于本合同簽訂后的 個工作日內支付;
(2)第二筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于__年__月__日前支付;
(3)第三筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于后的五 個工作日內支付;
(4)第四筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于甲方驗收通過后的五 個工作日內支付。
(5)尾款:¥ 元(合同總金額的 %),于質保期滿后的五 個工作日內支付。
13.3指定收款賬號:
甲方:
__年__月__日
乙方:
__年__月__日
材料加工的合同9
委托方:____(以下簡稱甲方)
被委托方:____(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工__________________產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任
1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產品。
2.向乙方提供甲方生產授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產品。
2.向乙方提供甲方生產授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
5.甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7.甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
·甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
第三條 乙方責任
1.嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2.甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合____________質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3.負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。
6.嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7.對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第四條 付款方式及交貨地點
甲方確定委托加工款式、數量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的____________作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標準
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監(jiān)督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
第六條 違約責任
1.因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
2.如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責任。
3.凡違反本合同之其他各項條款的.,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。
4.甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
第七條 合同有效期限本委托加工合同期限為______個月,自______年______月______日至______年______月______日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條 合同如遇爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條 本合同正本一式二份,經雙方當地人代表簽字蓋章后生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方:____________ 乙方:____________
代表人:__________ 代表人:__________
日期:____________ 日期:____________
甲方:____
乙方:____
經雙方充分協(xié)商,在互利互惠的基礎上,就甲方委托乙方加工生產[ ]系列產品事宜,達成以下協(xié)議:
第一條 加工產品范疇
1、產品品名:____
2、產品規(guī)格為:____
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。
第二條 委托加工訂單
1、甲方根據市場銷售情況,于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數量和供貨時間,乙方如有異議,應在接訂單后1日內書面提出,否則,視為同意。
材料加工的合同10
合同編號:_______________
甲方(定作方):嘉潤公司
乙方(承攬方):_______________
鑒于:為了滿足客戶訂單需求,甲方需大量采購特定型號的產品,而乙方是一家專業(yè)的產品生產商。根據國家相關法律法規(guī)以及商業(yè)規(guī)范,甲乙雙方本著誠實守信、互利共贏的原則,在充分協(xié)商一致的基礎上,達成了本合同。
第一條定作物情況:
1.1品名:_______________(應填寫定作物的名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2規(guī)格:請詳細描述所需定制作物的具體規(guī)格型號。若技術要求復雜或特殊,請明確指出按照甲方提供的技術圖紙進行定制,并將該技術圖紙作為合同附件提交。
1.3數量:_______________(具體寫明定作物的數量,并注明單位)
1.4備注:_______________(如無內容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1合同價款總額:_______________(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2付款方式:__________(請詳細說明,例如分期付款、一次性付款、月結等其他方式。建議選擇貨到付款,以確保產品質量責任的履行)。
2.3付款時間:_______________(寫明年、月、日)
第三條加工成品質量要求及技術標準:
3.1質量要求:_______________(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲
方具體要求,必須要寫全稱)
3.2技術標準:_______________(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物
理化學參數)
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
4.1甲方享有對乙方所提供原材料進行檢驗的權利,以完成工作任務。如果乙方故意隱瞞原材料的缺陷,導致最終定作物的質量受影響,甲方有權要求乙方重新制作、修理、降低價格或退還貨品。
4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:
(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3甲方于_____年_____月_____日之前提供原材料。
4.4乙方在收到甲方提供的原材料后,應當在日內完成檢驗工作。如果發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求,乙方應立即通知甲方進行更換或補齊。乙方不得擅自更換甲方提供的原材料,也不得私自替換修理物品中的零部件。如果違反上述規(guī)定,甲方有權解除本合同,并要求乙方承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供和保密
5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。
5.2雙方在工作過程中,如果乙方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料存在不合理要求,乙方應當及時通知甲方。甲方收到通知后,應在3日內回復,并提出修改意見。如果甲方未能及時答復,乙方有權暫停工作,并及時通知甲方。由于工作暫停造成的損失應由甲方進行賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;
第六條驗收標準和方法
6.1請?zhí)峁╆P于驗收標準的具體要求及背景信息。
6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷,甲方有權要求退還。
6.7當雙方對作物的質量進行檢驗時,如出現(xiàn)爭議,將以質量監(jiān)督檢驗機構提供的檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,并由乙方先行支付費用,最終由未被檢證明支持的一方承擔費用。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
7.2雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4確定作物交(提)日期的計算方式:如果乙方自備運輸工具將作物送交甲方,以甲方接收并蓋章日期為準;如果委托運輸部門進行運輸,以發(fā)運時由承運部門簽發(fā)的章為準;如果乙方自行提取作物,以乙方通知的提取日期為準。但是,在乙方發(fā)出提取作物通知時,必須給予甲方足夠的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
第十一條定金及預付款
11.1甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)11.2甲方向乙方交付定金的'時間:(寫明年、月、日)11.3甲方向乙方交付預付款的數額:
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,12.2如果未按合同約定進行包裝和定制物品,需要進行返修或重新包裝的,應由責任方負責返修或重新包裝,并承擔相應的費用和延期交貨的責任。如果由于包裝不符合合同約定而導致定制物品損壞或喪失,責任方應對此進行賠償。
12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、
滅失的、乙方在未經甲方同意的情況下擅自更換甲方提供的原材料或修理物的零部件,導致甲方拒收該產品。鑒于此行為給甲方造成了損失,乙方應承擔相應的賠償責任。根據甲方要求進行重作或重新修理時,乙方應按照甲方的要求完成,并承擔因交付延遲而產生的責任。
第十三條甲方的違約責任:
13.1超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。
13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3當變更交付定制物的地點或接收單位時,責任方應承擔由此產生的額外費用。13.4另外的違約責任:(如無內容,請在空白處劃線)第十四條爭議解決途徑。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方積極進行友好協(xié)商解決。如無法達成一致意見,可選擇以下方式解決:。1. 提交至有管轄權的人民法院進行仲裁;2. 雙方共同選擇并委托一個獨立的第三方調解員對爭議進行調解。
(一)向(具體寫明_____委員會的確切名稱,如:不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”)_____委員會申請_____。
(二)向(根據有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點(應詳細填寫合同簽訂的地點,如:深圳市_________區(qū))
第十六條本合同自雙方簽署之日起生效,本合同一式兩份,雙方各持一份。
以下無合同正文。
甲方(章):乙方(章):
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
地址:_______________地址:_______________
電話:_______________電話:_______________
材料加工的合同11
甲方(承攬人):_____
乙方(定做人):_____
簽訂地點:_____
簽訂時間:_____
依據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方充分友好協(xié)商,簽訂此材料加工合同,達成以下協(xié)議內容:
第一條成品原料及加工內容
1、有無附圖紙。
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙,圖紙作為本合同內容的附件一并執(zhí)行(圖紙需蓋章或簽字確認)。
第二條加工期限和質量要求
1、材料選定:材料的選定根據乙方自行選擇第___項方式:
。1)、甲方根據乙方的制定選購。
。2)、由乙方自行選購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算,甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的確定,應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定,本合同確定的加工期限為:___天。
3、成品的質量要求,有相關技術圖紙規(guī)范的,應符合圖紙要求,沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的,應符合相應的規(guī)格型號要求。
第三條交貨時間、地點、結算方式
1、交貨時間:甲乙雙方協(xié)商一致,甲方在合同簽訂后__日內交貨,即__年__月__日前。
2、交貨地點:
(1)、乙方在甲方工廠內自提。
。2)、或乙方指定交貨地點,即_______ 。
3、結算方式:合同簽訂時乙方首付加工費用總價款的_____ %作為訂金,即人民幣(大寫):______元,合同生效;交貨時,結清剩余合同款____ %,即人民幣(大寫)________元。
第四條成品驗收及交付:
1、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務后,應及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內提貨;乙方收到通知后未按時提貨的,甲方不承擔任何違約責任。
2、乙方應在接收成品時,組織人員對成品進行驗收,雙方應辦理驗收手續(xù)并確認;乙方對成品質量提出異議,應在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。
3、甲方將成品交付乙方后,仍應對成品的品質與數量向乙方負責。
第五條違約責任
發(fā)生下列情況之一時,甲乙雙方應承擔違約責任:
1、甲方未在加工期限內完成加工任務,則應與乙方協(xié)商順延相應期限,每逾期一天,按照合同款的'%賠付乙方;如造成乙方其他相應連帶損失的(如:供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯(lián)的合同),甲方應賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質量標準的,應承擔修理、更換、無償補充的責任,給乙方造成嚴重損失的,應承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,乙方應承擔總價款千分之五的違約金。
第六條合同爭議及解決方式
因本合同所發(fā)生的爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第七條補充條款
如有以上內容未盡條款,甲乙雙方可以達成補充協(xié)議,補充內容作為附件形式附于合同之后,與本合同同樣具有法律效力。
甲方(蓋章):_____經辦人(簽字):_____
乙方(蓋章):_____經辦人(簽字):_____
聯(lián)系電話:_____聯(lián)系電話:_____
日期:_____年___月___日日期:_____年___月___日
材料加工的合同12
定作方(乙方):_____________________
承攬方(甲方):_____________________
一、委托加工項目
1、委托加工產品:_____________________
2、數量:以乙方下單為準。_________款號,______件,單價_________________款號,______件,單價:_______________
3、交貨期限:按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1、乙方帶給面料,輔料,樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工,于________年____月____日制作出樣品,經乙方確認后封樣,該樣品由______保存。
四、甲方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、乙方允許甲方制作誤差率為_____%
五、技術資料、圖紙帶給辦法及保密要求
1、乙方帶給服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2、甲方務必對乙方帶給的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在乙方訂單之外利用乙方帶給的資料自行加工、銷售;
3、未經乙方許可,甲方不得留存服裝樣品及相關的.技術資料。
六、驗收標準、方法和期限乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質量標準),并派技術員跟單(檢查質量),其食宿由甲方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于乙方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1、經跟單員驗收確認后,當天交付貨款
九、結算方式:
1、在甲方交貨后,由甲方開具增a;ace;a;gae;專用發(fā)票交給乙方。
2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為:
十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜,或遇特殊狀況需要補充、變更資料,須經雙方協(xié)商一致。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________授權代表(簽字):______授權代表(簽字):________________年____月____日________年____月____日簽訂地點
材料加工的合同13
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
合同編號:合同簽訂地:
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼:___產品品名:___規(guī)格:___單位:___單價___備注:___
1、根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業(yè)物料代碼:___產品品名:___規(guī)格:___技術標準或要求:___備注:___
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1、乙方對加工零部件的價格進行報價,并根據雙方達成一致后的《報價核算表》確認,該價格從確認之日起生效。在市場價格變動或其他原因導致需要調整價格時,雙方需按照指定程序重新確認,之前所確認的價格仍然有效。
2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。
3、加工費計算方法:
。1)針對甲方提供的原材料和零部件,乙方應按照核定的加工零部件價格扣除甲方提供的原材料和零部件費用,剩余部分作為乙方的加工費用。
。2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,造成甲方原材料、零部件損失的。
五、加工訂貨:
1、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
。2)在進行訂貨的電話通知時,要求訂購的貨物價值或者甲方提供給乙方加工的材料價值必須限制在5000元以下。為了確保訂單信息的準確性和可追溯性,甲方必須填寫《電話訂貨記錄》作為原始記錄憑證,以記錄電話訂貨或更改訂單的過程。
2、因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
。1)根據甲方的需求,對于加工訂單進行調整或取消原有委外加工生產通知單,重新發(fā)出新的委外加工生產通知單。乙方收到通知后,確認后進行回傳。
。2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一段貨物交付期限內(非訂單日期),如果甲方通知取消訂單,乙方應立即停止生產,并向甲方準確報告已經生產的數量。經過確認后,如果該數量在乙方的生產能力范圍內,甲方負責安排使用這些已生產的加工零部件,并協(xié)助乙方消化為該訂單所需的正常備料。
4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1、加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2、包裝物標識規(guī)定:_________________________________________________________;
3、如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4、乙方必須依照合同及訂單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸和裝卸費用由乙方自行承擔。送貨時必須保證包裝完好,標識清晰,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方提供的物料編碼、名稱規(guī)格、數量、單位以及生產廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1、圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2、模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3、模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;
5、模具的知識產權:甲方所有;
6、模具的所有權:甲方所有。
八、知識產權保護
1、根據雙方達成的《知識產權保護協(xié)議》約定,若存在需要許可的情況,則還需就許可事項簽署《知識產權使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制
1、合同生效后,甲方有責任向乙方提供與合同相關的圖紙、檢驗標準以及下列文件和資料:。
2、產品質量控制:
。1)乙方在獲得甲方提供的相關資料和首樣后,要按照甲方的要求制作樣品。待樣品通過甲方的檢驗合格后,方可開始進行小批量生產。只有經過甲方的檢測合格確認后,小批量產品的質量才能達到標準,然后方可進入批量生產階段。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。
。4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種,零部件不得更改。
。5)通常情況下,乙方可以在甲方所推薦的供應商范圍內進行選擇,也可以選擇符合甲方質量要求的其他供應商。然而,在選擇其他供應商之前,乙方需要向甲方提供足夠數量的該供應商生產的關鍵零配件樣品以供檢驗。只有當這些樣品經過甲方的檢測合格,并且經過書面確認和封樣后,乙方才可以進行采購并投入生產。
3、質量整改
。1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4、產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》。
十、加工費的結算
1、加工費的結算方式為:每月二十五日前結清截止上月二十五日檢驗合格的加工零部件的加工費用。同時,從加工費中扣除一部分金額作為質量保證金。乙方根據余額開具發(fā)票,并且甲方通過三個月的承兌匯票方式支付加工費。若乙方要求將支付方式改為現(xiàn)金支付,則乙方需付給甲方不低于月息0.28%的貼息費用。
2、質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1、根據合同約定,自物料入庫之日起的七個工作日內,甲方應完成驗收工作。驗收標準與手段將根據本合同第三條的規(guī)定、行業(yè)通行標準或國家標準進行執(zhí)行。如雙方在質量問題上產生爭議,則將按照甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關的檢測結果作為最終判定依據。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收過程中,如發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合約定,應妥善保存并在___天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應詳細說明合同編號、運單編號、車輛或船只信息、發(fā)貨和到貨日期;以及不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標記、牌號、批號、合格證書號或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;同時提出對不符合規(guī)定的加工零部件的處理建議。在付款期限內,甲方有權拒絕支付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的'異議和處理意見。
3、加工零部件在用于甲方生產的過程中出現(xiàn)質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的。
4、加工零部件出現(xiàn)售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任:
1、乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:
。1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;
。2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
。3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;
。4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
。5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰_________0元以上的違約金,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;
。7)未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應廠家,扣罰_________0元以上的違約金,情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8)送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。
5、乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。如果乙方提前交貨,甲方在接貨后仍需按照合同規(guī)定的交貨時間付款。但如果合同規(guī)定需要自提貨物,甲方有權拒絕提貨。若乙方延遲交貨,乙方應及時與甲方協(xié)商,如果甲方仍需要延遲交貨的貨物,乙方必須按時補交,并承擔延遲交貨的責任。然而,如果甲方不再需要延遲交貨的貨物,甲方應在收到乙方通知后的15天內向乙方發(fā)出通知,并自動解除未按時完成的部分訂單計劃。
6、加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1、如果甲方未能按時付款,甲方應根據中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方支付逾期付款的利息。
2、如果乙方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;乙方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔甲方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1、合同期內,甲乙任何一方經協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2、乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后。
十七、其他
1、按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2、本合同一式三份,甲方保留兩份,乙方保留一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期從______年____月____日起至____年____月____日止,或在合同完全履行或其他解除事由發(fā)生時終止。
3、執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干事項備忘錄》、《知識產權保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項:
1、 ____________________________________________________________________________
2、 ____________________________________________________________________________
3、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5、 ____________________________________________________________________________
甲方:乙方:
授權代表:授權代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
材料加工的合同14
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
材料名稱規(guī)格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的'其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章)
單位名稱(章)
單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
年月日
年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
材料加工的合同15
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據《條例》有關規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協(xié)議,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的.違約金。
其余違約行為按《條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協(xié)議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向協(xié)議管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期:________年________月________日
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
【材料加工的合同】相關文章:
材料加工合同03-21
材料加工合同范本11-02
材料加工合同(15篇)04-01
材料加工合同15篇03-31
畫畫材料加工承攬合同04-09
公司產品原材料加工承攬合同04-09
原材料成品加工承攬合同書05-09
加工的合同02-06
加工合同06-03